Direction Interregionale Services Penitentiaires Dijon Centre

installation d'un bâtiment modulaire au CP de Varennes-le-Grand pour les EJV (2 lots)


Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 21, 39, 69, 71, 89
Annonce No 18-165310
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DISP Centre-Est Dijon.
 Correspondant : département des Affaires Immobilières Cellule Marchés, 72a rue d Auxonne bp13331 21033 Dijon Cedex, tél. : 03-80-72-50-00, courriel : dai-marches.disp-dijon@justice.fr adresse internet : http://www.justice.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marche-publics-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.

Objet du marché : installation d'un bâtiment modulaire au CP de Varennes-Le-Grand pour les EJV (2 lots).
Type de marché de travaux :  exécution.
Lieu d'exécution : centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand Chalon-sur-Saone.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux pour l'installation d'un bâtiment modulaire au CP de Varennes-Le-Grand pour les extractions judiciaires vicinales (Ejv)- 2 LOTS
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : pas d'options.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3,5 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 janvier 2019.
Cautionnement et garanties exigés : cf. RC 18018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. RC 18018.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. RC 18018.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : cf. RC 18018.
Situation juridique - références requises : cf. RC 18018.
Capacité économique et financière - références requises : cf. RC 18018

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
cf. RC 18018 pour la listes des pièces à fournir pour la candidature au marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - moyens matériels et humains affectés au chantier : 10 %;
     - planning détaillé avec phasage : 15 %;
     - visite et connaissance des lieux : 5 %;
     - provenance des fournitures : 10 %;
     - hygiene et sécutité, sosed : 8 %;
     - prise en compte développement durable et protection de l'environnement : 2 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 janvier 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DISPDIJON18018.

Renseignements complémentaires : le dossier sur support dématérialisé doit être consulté et retiré exclusivement sur le site dématérialisé à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr. (Plateforme des Achats de l'etat : Place) sous la référence Dispdijon18018.
Lors du retrait électronique du dossier de consultation, il est conseillé à tout candidat de s'identifier afin d'être informé des modifications et/ou échanges d'informations complémentaires relatifs à la consultation qui seraient ultérieurement apportés.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique exclusivement sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr.

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée

La signature électronique est autorisée mais non obligatoire. Cf. RC 18018 pour l'ensemble des modalités.

La copie de sauvegarde est OBLIGATOIRE. Elle est transmise dans le même délai que de la date limite de réception des offres (cachet de la poste faisant foi), sur support physique électronique UNIQUEMENT (clé, Cd-Rom). Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention " copie de sauvegarde ", ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 décembre 2018.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif 22 rue d'assas 21000 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : tribunal administratif 22 rue d'assas 21000 Dijon, tél. : 03-80-73-91-00, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - lot 1: gros œuvre VRD.
Travaux de gros œuvre et VRD
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Mots descripteurs : Gros œuvre, Voirie et réseaux divers

Lot(s) 2. - lot 2: bâtiment modulaire sécurisé.
Installation d'un bâtiment modulaire
C.P.V. - Objet principal : 45223810.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires